ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ О
                      ВЗЫСКАНИИ С ПОДРЯДЧИКА ПЕНИ ЗА
                  НЕСВОЕВРЕМЕННОЕ ОКОНЧАНИЕ СТРОИТЕЛЬСТВА
                                      
        Договором подряда  на капитальное  строительство от  2 февраля
    1992 г.  N 5,  заключенным нами  со  строительно-монтажным трестом
    Челябоблстрой-11, предусмотрено к сдаче в  эксплуатацию в сентябре
    1992  г.  общежитие  на  525   человек.  Фактически  строительство
    общежития было закончено  4 ноября 1992  г., т.е. с  просрочкой 35
    дней,  что   подтверждается   актом  государственной,   приемочной
    комиссии.
        На основании  п.  10  Особых  условий  к упомянутому  договору
    ответчик обязан  уплатить нам  пеню в  размере 0,05  %  от сметной
    стоимости  строительно-монтажных  работ  объекта  за  каждый  день
    просрочки, а  всего  96  250 руб.  (0,05  %  от сметной  стоимости
    строительно-монтажных работ по общежитию 5 500  000 руб. 2750 руб.
    х 35 дней просрочки).
        Нашу претензию  от  18  ноября 1992  г.  N  7/214 ответчик  не
    признал, ссылаясь на  то, что  общежитие рабочая  комиссия приняла
    своевременно - 28 сентября 1992 г.
        Возражение ответчика  нельзя признать  обоснованным, поскольку
    согласно п.  8 постановления  Совета Министров  СССР от  23 января
    1981 г.  N 105  датой ввода  объекта строительства  в эксплуатацию
    считается  дата   подписания   акта   государственной   приемочной
    комиссией. Общежитие своевременно не было закончено строительством
    в  связи   с   устранением   ответчиком  дефектов   и   недоделок,
    перечисленных  в  приложении   к  акту  приемки   объекта  рабочей
    комиссией.
        Просим взыскать с ответчика пеню  за несвоевременное окончание
    строительства  общежития  в  сумме  96  250   руб.  и  расходы  по
    госпошлине в сумме 9625 руб.
        Приложения:
        1. Выписка из договора подряда на капитальное строительство от
    2 февраля 1992 г. N 5 и Особых условий к нему.
        2. Копия графика  производства строительно-монтажных  работ по
    общежитию.
        3. Выписка из  акта государственной  приемочной комиссии  от 4
    ноября 1992 г.
        4. Копия претензии от 18 ноября 1992 г. N 7/214.
        5. Ответ на претензию от 12 декабря 1992 г. N 3/15.
        6. Квитанция  от 25  декабря 1992  г. N  17 об  отправке копии
    искового заявления ответчику.
        7. Платежное поручение  от 25 декабря  1992 г. N  23 по уплате
    гопошлины.
         
  
Сайт создан в системе uCoz